[討論] 工程問題 - 土木

Table of Contents

各位版友大家好!
小弟我不才最近回台灣...
對台灣的工程問題有些不是那麼了解
遇到一些工程問題想請教:


就是....圖說規範有畫,工程標單裡面沒有這一項

甲方發包時已經要求乙方要依圖施作,所以投標時標單內容不能修改

這時乙方已經發現甲方標單缺了許多項次 (問題一)

而且發現甲方的施工圖說有數量疑慮,所以在標單上備註 (問題四)

之後會議時乙方又同意甲方要求會依圖施作 (問題二)

但最後乙方被甲方抓包 並沒有依圖施作 (問題二、三)

依照工程慣例 沒有依圖施作或偷工減料就是不予計價或減價收受...(問題一)



問題一:原本就沒有價...如何不予計價或減價收受???

問題二:承上,合約內容沒有註明偷工減料的相關罰則,要怎麼處理???
(二十年前的簡易合約,小時候常碰到的問題...)

問題三:標單沒有價格,但是乙方"願意"依合約內容進行保固..
舉例:大底防水
圖說要求先上瀝青再上防水毯
乙方只有施作自黏性防水毯沒有塗抹瀝青
(因為連續下雨瀝青無法施作,且需要進行下一步工序,甲方要求短工期)
(承上,只有豪雨才給工期....)
(台灣職安法不是規定大雨就要停工了嗎??)
(ps:對岸有高溫假台灣沒有)
甲方要求必須依圖施作,該如何處理????
(乙方如果提出此處地下水超抽,地下水位很低根本不需施作大底防水,這當
作問題五,之前在日本遇過同行問我,我也不知道該怎麼回答...)

問題四:數量有疑慮,標單備註數量與標單不符,合約簽訂是原數量的價格
甲方不接受,因為合約簽訂總價承包,乙方有反敗為勝的機會嗎???




--
小弟我才疏學淺,還麻煩各位版友協助解答!
--



--

All Comments

Susan avatarSusan2017-10-18
契約主文開頭應該會定義文件衝突時的適用優先順序吧
Jake avatarJake2017-10-20
你得到它了!沒有~~~~~
Damian avatarDamian2017-10-21
20年前的簡易合約沒有這一條唷~~~~!
Elma avatarElma2017-10-24
簡易合約 什麼都沒寫 上法院吧
Irma avatarIrma2017-10-28
走設計單位釋疑路線呢?
Rachel avatarRachel2017-11-01
總價乘纜嗎
Andy avatarAndy2017-11-02
總價承攬嗎 總價承攬的話合約標的物是整個工程吧
Todd Johnson avatarTodd Johnson2017-11-05
從民法相關規定
Agnes avatarAgnes2017-11-08
是的總價承攬
George avatarGeorge2017-11-12
重點在於你們之間要求與承諾都沒有任何書面資料。
Annie avatarAnnie2017-11-15
很想噓你下方心得最後那段,沒看過豬走路,就說豬都站著
Blanche avatarBlanche2017-11-19
我目前也在備標,也向老闆提出這個問題,並跟他報備說
我有向設計提釋疑,結果老闆嗆我說私人案都這樣,罵我
菜出標太少,我整個玻璃心碎滿地
Faithe avatarFaithe2017-11-21
所以 私人案都這樣 請問是要怎麼比價,設計連數量都沒
Zora avatarZora2017-11-24
原本就沒有價 <- 原本公司得標完工會拿到的總金額就是價
Mia avatarMia2017-11-26
沒有讓甲方同意多給錢 導致乙方同意以當初得標總經額
免費額外多做事情
James avatarJames2017-11-29
偷工減料就是沒照合約走 被甲方驗收出來 就看情節嚴重度
Hedy avatarHedy2017-12-01
減價收或者拒收並向乙方要求損害賠償 甲乙方對此無特別
Una avatarUna2017-12-04
規定 就照民法債編的規定
Irma avatarIrma2017-12-05
舉證證明在法律限制下 物理上達不到這麼短 就無義務做
怎樣在法律強制下又是物理上可能的最短工期 是雙方舉證
辯論要點
Jack avatarJack2017-12-06
問題四同三 乙方自己要在會議上同意免費多給
Emma avatarEmma2017-12-06
感謝 小弟我已經找到近兩年的判決先例了..@@"
Rosalind avatarRosalind2017-12-10
我所謂的審計是政府每一塊錢都要給的有憑有據,不然
承辦就會被面對圖利罪,私人案原則上老闆同意沒有法
律包袱